Dans la construction, une entreprise peut décider, en cas de nécessité, de facturer des frais qui n'étaient pas prévus par son devis.
C'est notamment le cas, selon la Cour de cassation, lorsque son initiative contribue à une exécution de qualité de ses prestations ou évite la prise de retard du chantier.
Le propriétaire d'un immeuble en construction refusait de payer la location de déshumidificateurs d'air en soulignant que ces appareils n'étaient pas prévus par le contrat passé avec l'entreprise et qu'aucun ordre de service n'avait été signé. Selon lui, les relations avec une entreprise ne devaient pas s'écarter des prestations prévues au contrat.
Les juges ont en revanche considéré que l'initiative était destinée à réaliser une exécution de meilleure qualité du travail, dans les règles de l'art, et en évitant de faire durer le chantier alors que le contexte était rendu difficile par les conditions météorologiques.
Dans ce cas, ont-ils jugé, cette location était utile et pouvait alors être facturée, même si elle n'avait pas été expressément prévue. Le "maître de l'ouvrage", c'est à dire le propriétaire de la construction, était en réalité le bénéficiaire de cette initiative, souligne la décision.
(Cass. Civ 3, 24.5.2018, U 16-22.460).
Sélection de produits
À lire également
-
Notre-Dame-des-Landes : la justice déboute Vinci qui réclamait 1,6 milliard d'euros à l'Etat
-
Pantouflage dans l'immobilier : un ex-adjoint parisien condamné
-
Les sociétés d'autoroutes déboutées dans un recours contre l'État
-
Détournement de fonds publics : deux ans avec sursis pour l'ex-directeur d'une société d'économie mixte marseillaise
-
Faux communiqué Vinci : condamnation définitive pour l'agence Bloomberg
-
En Corse, condamné pour destruction de tortues protégées, un entrepreneur autorisé à reprendre son chantier
-
Dans les Alpes-de-Haute-Provence, deux militantes écologistes condamnées à une amende avec sursis
-
Le promoteur immobilier qui contestait le rejet de son offre d'achat du domaine de Grignon débouté
Actualités populaires
-
Le taux des crédits immobiliers baisse en février, pour la 1ère fois depuis 2 ans
-
Bâtiment et immobilier : un secteur en proie aux crises mais dont la transition écologique est en marche
-
Alors que le monde brûle plus de combustibles fossiles que jamais, des obstacles persistants entravent la course aux énergies renouvelables
-
L'Agence nationale de l'habitat annonce une tournée nationale France Rénov' avec un lancement officiel à Chartres le 19 avril 2024
Publi-rédactionnel
-
Une nouvelle colle C2S1 bas carbone entre dans la gamme « Responsable & Durable » proposée par PRB
-
Hydro'Way, Eco'Urba, StabiWay et Baltazar... les solutions de revêtements de sols perméables de JDM Expert
-
Bjelin : le bois et l’innovation comme ADN
-
Nettoyer les bois extérieurs : les solutions dédiées Owatrol